<track id="v2yr5"></track>
  1. <track id="v2yr5"></track>
  2. <tbody id="v2yr5"></tbody>
    <track id="v2yr5"><span id="v2yr5"></span></track>
      1. 范文资料网>书稿范文>合同书>《劳务承包合同

        劳务承包合同

        时间:2022-08-19 17:41:33 合同书 我要投稿

        劳务承包合同15篇

          在当今不断发展的世界,人们运用到合同的场合不断增多,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编为大家整理的劳务承包合同,欢迎大家分享。

        劳务承包合同15篇

        劳务承包合同1

          发包方:(以下简称甲方)

          承包方:(以下简称乙方)

          按照《中华人民共和国民法典》,《中华人民共和国违筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则,经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守):

          一、工程概况:

          1、工程名称:西南信息___________工程。

          2、工程地址:

          3、建筑面积:1666

          2、80平方米

          4、结构类型:框架

          5、工程造价:

          二、承包方式:

          承包方(乙方)对西南信息____________工程项目劳务人工费总承包。

          三、承包范围:

          本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工,模板工,泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电,消防,门窗安装,油漆,涂料,栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架,防水及外墙面隔热保温等工程)

          四、承包工期:

          1、开工时间:_______年____月____日(以双方确定的开工报告为准)

          2、竣工时间:_______年____月____日

          五、费用标准:

          1、劳务费按实际施工建筑面积10.000以上每平方米122元(结算单价:框架每平方752计算,砖砌体内外墙抹灰及面砖,楼地坪按每平方米为47元)

          2、甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。

          3、工程在施工过过程中若发生设计变更,劳务整体在人民币元以内,甲方不另外补份,变更量在元以上,甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。

          六、工程质量

          在甲方工程技术人员的安排下,工程质量必须达到合格标准。

          七、履行保证金及劳务人工费及支付:

          1、乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。

          2、甲方在工程主体封顶____日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。

          3、本工程主体框架结构到五层楼面完,甲方按总价的85%支付乙方劳务费,以每本月____日进行工程量的结算,次月____日内支付85%人工工资。

          4、该现场除合同包干外的另外用工,每日平均50元,技工为每日70元。

          5、甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方提供人工费收据。

          6、工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。

          八、甲、乙方的职责:

          1、乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝,元钉铅丝,”其余均由甲方负责。

          2、甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房,食堂的设备及锅具。

          3、乙方提供甲方现场管理人员工作用餐。

          九、由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。

          十、现场安全:

          1、现场按甲方要求,乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生产、文明施工。

          2、乙方人员违反操作规程发生的安全事故,由乙自行负责。

          甲方:_______乙方:_______

          负责人:_______负责人:_______

          电话:_______电话:____

          ___年____月____日_______年____月____日

        劳务承包合同2

          甲方:广东拓聚食品有限公司

          乙方:劳永志(身份证号:_________)

          甲、乙双方经友好协商,就甲方生产厂区清洁绿化劳务承包事宜订立本合同,双方共同遵守。

          一、劳务承包工作范围:

          1.工作范围:公司办公楼、员工宿舍楼的卫生清洁。厂区内马路、水泥通道及下水道的卫生清洁、厂区绿化带、花卉、草坪、风景树进行定期修剪美化整容。

          2.乙方开展工作须保证不影响甲方正常的生产工作秩序。

          二、劳务承包工作质量标准

          1.每天对厂区通道进行卫生打扫,及时清扫树木落叶,并按规定把清扫的垃圾、杂物清理到指定的垃圾场。

          2.每天按时对办公楼的大厅、走廊、通道、高层领导办公室、卫生间、会议室等进行打扫清洁,并根据实际情况对楼梯、楼梯扶手进行拖擦或清洗。保持通道整洁干净,室内物品按要求摆设整齐,卫生间小便池投放清洁球,保障无异味。

          3.每天及时对宿舍、饭堂的生活垃圾及办公楼的废弃物进行清理并清洗所设置的垃圾桶。

          4.每周对员工宿舍楼走廊通道、楼梯清洗不少于2次,对公司招待所根据客人入住情况及时进行打扫,对床上用品等进行清洗。

          5.每月对水泥通道进行不少于2次清洗,确保通道无淤泥、无杂物、无污渍,保证下水道通畅无阻。

          6.每季度对厂区办公楼、员工宿舍周边的绿化带进行修整美化。并根据季节气候对树枝生长、虫害等情况进行剪枝和喷药。

          7.每季度对厂区草坪进行不少于一次机械修剪,使草坪整齐美观。

          8.如遇上级单位检查,需要对厂区进行大扫除的,对甲方另行安排乙方不得有异议。

          三、甲方的责任、权力与义务

          1.甲方免费提供乙方清洁工作所需要的水电、汽油使用,并免费提供给乙方作为储物室一间。

          2.甲方负责添置清洁用品及劳保用品,如:扫帚、地拖、草帽、毛巾、手套等,发放细节另协议补充。

          3.甲方有权对乙方的清洁服务工作进行监督和考核,根据考核评定的情况,对造成不良影响和损失的情况,甲方应根据情节轻重,有权要求乙方限期进行整改并出具书面整改通知

          4.甲方对乙方清洁人员不足时,甲方有权可以提出建议或意见。

          5.乙方所有劳务人员应具备安全知识和技能,严格按照安全生产相关法律法规进行作业,其安全责任由乙方完全独立承包。

          6.乙方工作质量不达标,经甲方检查发现的,每次每处扣罚20—50元,情节严重的,经甲方提出在规定时间仍未达到要求,甲方有权单方面终止解除本合同。

          四、乙方的权利与义务

          1.要求负责组织为甲方工作的清洁人员、清洁工具等,确保所派人员的纯洁性、可靠性。

          2.根据有关规定结合实际情况制定各项清洁服务管理制度。

          3.根据甲方授权,对甲方委托的清洁区域各项清洁服务必须认真完成,保持公共环境卫生整洁、舒适,确保达到甲方的要求。

          4.乙方清洁人员在工作时,如对甲方物件造成损坏的或文件丢失的(经检查是乙方造成的)乙方要负法律责任或进行赔偿。

          五、承包办法:

          1.由乙方自行组织劳务人员提供服务,劳务人员不得少于5人每天8小时。

          2.乙方劳务人员与甲方不构成任何劳动关系,除甲方向乙方支付劳务承包费外,其

          他全部责任由乙方独立承担。乙方劳务人员劳动报酬由乙方按所得劳务承包费总额自行制订分配方案,报甲方办公室审核发放。

          3.合用有效期为___年:从___年___月___日起至___年___月___日止。

          六、劳务承包费及支付方法

          1.劳务承包标准为每月___元(人民币大写_________元整)。

          2.每月底综合考评符合要求,由甲方办公室出具验收合格通知书给乙方,由乙方凭

          合格通知书于次月10日前到甲方财务部结算。

          七、本合同试行一个月,如试行期间未能达到合同约定要求或经甲方提出整改意见后仍未达到要求,甲方可单方面终止本合同。承包期满一个月,由双方协商是否续签,同等条件下,乙方具有优先权。

          八、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。

          九、本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,自双方签字(盖章)后生效。

          甲方:广东拓聚食品有限公司

          乙方:________

          代表(签名):________

          代表(签名):________

        劳务承包合同3

          甲方:

          乙方:

          一、工程概况:

          1、工程名称:安徽紫照装饰有限公司办公室装饰

          2、工程内容:

          二、承包范围及方式:

          1、承包方式:包工包料。

          2、合同总价:

          三、付款方式:

          1、墙面、天棚及地面结束后付200000.00元;

          2、工程完工验收合格后一周内余款一次性付清。

          四、竣工结算:

          1、固定单价合同。

          2、结算公式:中标价+调增调减。

          3、超出部分按市场基价_(1+10%)公式进行计算。

          未尽事宜,双方洽商解决,本合同解释权属甲方。

          甲方(公章):_________乙方(公章):_________

          法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

          _________年____月____日_________年____月____日

        劳务承包合同4

          发包方:____________ (简称甲方)

          承包方:____________(简称乙方)

          为了规范项目施工管理行为,全面提高工程质量,保证施工安全,文明施工,施工工期顺利进行。确保双方合法权益,经甲乙双方共同协商,达成如下协议:

          一、承包方式:

          甲方以包工不包料形式承包给乙方,乙方自带操作工具,以及包质量、工期、安全、文明、消防的形式承包给乙方施工。乙方不得采用转包的形式把该工程转包给他人

          二、承包范围及结算方式

          承包F区施工图纸包括的全部主体部分及基础部分工程内容。并包括台阶,周边水沟,施工现场灰渣清理(化粪池除外)建筑面积按20xx年颁发的消耗量标准中建筑面积计算规则结算。甲方除提供板车外,其它施工工具由乙方自备。每平方米承包价格为_______元。

          三,施工进度要求

          乙方必须按项目部编制的施工进度表如质如量完成各个阶段任务,各班组必须相互协调配合施工,当天事当天毕,做到分工合理。乙方不得以任何借口不完成该做的工程量或须配套完成的工程量,如甲方认为乙方的工作人员不够,甲方有权自行调配安排工作人员,所用工资在乙方工程款中扣除。乙方因组织管理不力等自身原因,无法完成各阶段计划,甲方施工人员有权当场作出处罚决定。依据情节轻重处罚责任班组200-500元罚金。在当期支付的工程款中扣除。

          四.工程质量要求

          乙方在施工期间必须服从建设方、监理方、甲方的监督管理,在施工期间乙方负责人必须坚守工地,工地会议按时到场,如迟到或不到甲方将处罚班组长100元/次。乙方在施工过程中必须严格按照设计图纸,技术规范及国家强制性条文规定施工。精心组织,科学管理,用材合理,分部分项工程必须通过项目部及质监管理人员查验合格后才准进行下一道工序施工。如因乙方原因不能满足工程质量要求,甲方有权责令整改,并处100-500元罚款,工料损失由乙方负责如乙方在施工过程中,不能确保工程质量和施工工期,甲方有权责令其退场,退场后甲方按实际完成工程量结算款的85%结算,剩下15%作为处罚金,且乙方不得以任何理由阻止甲方正常施工。

          五.付款方式

          二层完工后付已完工程量的造价的50%,主体封顶付总承包价的60%,竣工验收合格付总承包价的80%,余款待验收合格后4个月付清。

          六,安全,文明施工

          为保证本工程不发生一例大小工伤事故,且做到文明施工,所有施工人员须同甲方签订安全文明施工合同,自觉接受甲方安全教育,有权拒绝甲方及建设方的违规指挥,但同时也须遵守甲方及建设方所制订的各项安全文明奖罚制度。

          1.不准未满十六周岁人员进入工地,进入工地应正确戴好安全帽,不准穿拖鞋,违者罚款50元/次/人。

          2.乙方进入操作高层作业时,应视自己及他人生命为本钱,不得蛮干死干,乱接乱搭电,因乙方不遵守规章而造成的一切大、小安全事故及经济损失概由乙方负责。因甲方材料劣质,指挥不当所造成的安全事故由甲方负责。

          2.乙方必须保持住宿干净,衣被整齐,住房内外干净,违者罚款50元/次。

          4.乙方施工人员严禁在工地随便大小便,严禁长明灯、长流水,严禁用电炉取暖,烧水,严禁在工地自备炊具做饭、做菜,发现一次罚款50元/次。

          5.乙方施工人员不得损坏工地公共设施,更不准有偷盗行为,如发现,按价值以一罚拾。

          6.乙方施工人员应同其它各工种团结协作,互敬互爱,严禁吵架、打架现象发生,违者罚款100—200元/次。

          七、其它

          1、未尽事宜,甲、乙双方共同协商解决。

          2、本合同一式贰份,项目部、承包人各执一份为据,并具有同等法律效益,自签字生效,工程完工结算后失效。

          甲方(公章):_________乙方(公章):_________

          法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

          _________年____月____日_________年____月____日

        劳务承包合同5

          发包方:____________________________承包方:____________________________

          甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则,就南XX工程施工的劳务人工费事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。

          第一条工程概况

          (一)工程名称:____________________________

          (二)工程地点:____________________________

          (三)施工面积:____________________________

          第二条承包范围人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青XX沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。

          第三条承包金额详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。承包金额的构成单价实收方量上、下浮比例金额本工程劳务人工费除绿化工程外,所有工程价格均已包括,不再另立项目,若有,现场根据实际情况确定。本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金,工程顺利进场____日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面,作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。

          第四条工期(三个月)

          (一)开工日期:____________________________

          (二)竣工日期:____________________________

          第五条施工技术要求

          (一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字。

          (二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板,达标后再施工。

          第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。

          第六条双方责任及工作

          (一)甲方工作

          1.提供食宿条件:

          2.为乙方施工协调有关工作关系:

          3.派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。

          (二)乙方工作

          1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工。

          2.加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。

          3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。文明施工,周转材料包干使用。

          ①.扣件按3%,

          ②.形扣按15%,

          ③。钢管、钢模按0.5%包干,全奖全赔。

          第七条工程验收

          (一)工程质量,以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良,分部工程确保单位工程优良。

          (二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。

          (三)因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。

          (四)因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工,以每人30元一天支付给乙方。

          第八条人工费支付

          (一)工程开工后,由甲方向乙方预支工人生活费,每人每月共借支代金卷250元,现金50元,每10天借支一次,总额控制。

          (二)每30天根据形象进度计算工作量,若达到预计工期则支付总工作量的70%人工费用,完成工作量超出计划量,则支付80%,达不到则支付60%。付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资,乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。

          (三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量,扣除总借支(预支代缴保险费),交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等,扣除损毁、短缺部份赔偿后____日内付足总额的95%,余款一个月后付清。

          (四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程,甲方按附件单价上浮30%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励;若不能达到优良,甲方则按附件单价下浮10%与乙方作结算。

          第九条安全责任乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业,因乙方违规操作造成的安全事故,由乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关,工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险,保险金由乙方自理,乙方提交工人名单,甲方为乙方代办保险手续。

          第十条未尽事宜由双方另行协商,并成为本合同之附件,双方共同遵守。

          第十一条其它约定若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求,甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算,甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。

          第十二条本合同一式二份,甲乙双方各捃一份,具同等法律效力,双方签字(盖章)后生效,工程竣工验收合格,结清尾款后自然失效。

          甲方:__________________乙方:_________________

          负责人:________________委托人:_______________

          代表:__________________代表:_________________

          签约时间:________年____月____日

        劳务承包合同6

          甲方:

          乙方:

          根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,同意订立本合同,并共同守信合同各项条款。

          第一部分劳务范围及内容

          1.1劳务工程名称:

          1.2劳务工程地点:1.3合同所规定的分项、分部、单位及整个建设项目所包含的工程施工图及后续变更所示全部工作内容,实施完成并养护所承建之工程。

          第二部分劳务承包方式

          2.1本合同以综合单价承包,综合单价见附表《劳务承包项目及单价一览表》。

          2.2乙方完全清楚并承认甲方与业主所签订的合同和本合同文件的约束,并以此完成所承包工程的实施、完工和养护,承担全部责任,按期、优质完成本合同工程。

          2.3乙方须无条件服从甲方施工现场管理制度及管理办法。

          第三部分劳务承包单价及价款

          3.1本合同总价为:¥:一劳务承包项目及单价一览表。最终以实际完成工程量按实结算。

          3.2乙方不得以任何理由要求增加单价,本工程在施工中不产生任何计时工。如有增加项目,由甲乙双方协定单价,另行签定补充协议。

          3.3本合同单价包括为实施和完成合同工程所需的劳务、机械、现场管理等相关费用及保修期内缺陷修复所发生的一切费用,其单价已明确的费用,不作任何调整。

          3.4合同条款所规定的全部费用已被计入已有标价的工程量清单之中,无清单支付号的项目其费用均已包含在清单相关细目单价中,不再另行计量与支付。

          3.5乙方不得拒绝任何增加工程或工程变更,否则甲方有权委托第三方完成该项增加工程或工程变更,且按实际发生费用的两倍从乙方的工程款中扣除,乙方不得有异议。

          变更项目增加费用在合同中有单价的执行合同单价,新增项目合同中没有单价的,由甲乙双方协商确定其单价。

          第四部分劳务承包数量

          劳务承包数量在施工图设计范围内以实际完成数量为准。变更设计增减的工程数量以甲方项目负责人、施工负责人、质检工程师、计划合同负责人和现场技术负责人共同核实签字的数量为准。

          第五部分劳务承包期限

          5.1开工日期:201年月日(开工时间以甲方发出的书面开工令为准);竣工日期:201年月日;合同工期日历天。保修期2年,缺陷责任期和保修期按主合同要求执行,除本合同另有约定外,该工期双方不得任意调整。

          5.2遇下列情况之一,经甲方项目经理签证后,工期相应顺延,并用书面形式确定顺延工期。

          5.2.1由甲方负责供应的材料、设备、构配件、成品或半成品未能保证施工需要而影响施工进度。

          5.2.2因甲方提供技术资料或进行技术交底不及时,以及因设计变更未及时批复而影响正常施工。

          5.2.3不可抗力的其它因素。

          第六部分劳务费的计量支付

          6.1甲方不向乙方支付预付款。

          6.3乙方每月25日之前向甲方上报当月工程量经甲方核定签字认可后,甲方在收到付款后7日内付给乙方工程进度的70﹪工程款,工程完工验收合格后,付到总工程款的80%,工程竣工验收后并交付业主,经工程最终结算审计完成后,支付至结算价的97%,尾款为最终审计结算价的3%,作为质量保证金。

          6.4甲方项目部由现场技术负责人按照乙方上报资料和本合同第四部分规定填制工程数量计算单。

          6.5根据完成工程数量计算单,由甲方项目部负责人,技术部门、质检部门、施工队负责人共同参与进行现场验工,确定计价数量。所参与人员均要在已确定的数量计算单上签字认可后交成控部。

          6.6成控部根据劳务承包合同;完成实物工程量计算单;业主设计变更通知或经业主批准的变更设计签证;已履行签证的原始技术资料、试验资料等编制验工计价表,经双方负责人签认后,交公司财务部门审核,审核通过支付款项。

          6.7每月计价,乙方应积极给予配合,凡因乙方责任造成当月甲方不能对其进行计价,顺延下月,由此引起乙方资金周转困难等问题,均由乙方自行负责。

          6.8甲方项目部财务部门每月凭正式生效的计价表,按甲方规定程序支付乙方劳务费用。当甲方资金暂不到位时,乙方应保证正常施工15天,否则,其后果由乙方负责。

          第七部分工程质量

          7.1指派负责合同履行及与业主总包方、监理和设计单位等的协调(乙方有义务协助协调相关工作)。按要求组织施工,保质、保量、保安全、按工期完成施工任务。

          7.2指派负责履行合同,组织施工及提供材料计划,保质,保量,保安全。按工期完成相应施工任务。

          7.3本工程质量要求单位工程、分部、分项工程一次检查合格率100%;验收合格率100%;优良率85%以上。乙方的施工质量必须达到甲方要求的整体创优目标及企业质量目标。

          7.4由甲方提供或甲方委托乙方代购的材料、设备、构配件、成品或半成品必须具有质量合格证,并经检验合格后方可用于本工程,乙方对材料改变或代换必须经甲方项目总工程师同意并签发正式书面通知书后,乙方可用于本工程。

          7.5隐蔽工程须经监理、甲方项目部现场技术负责人、质检站等有关人员验收合格后,方可进行下道工序施工。

          7.6乙方要精心施工,加强质量控制,并按时完成本合同工程及其缺陷的修复。如果质量不符合要求,乙方必须返工修复,其费用由乙方自行承担。乙方若发生工程质量低劣或质量缺陷等问题,乙方必须承担因此造成的一切责任和经济损失,且合同工期不予顺延。

          第八部分安全文明、环保施工

          8.1乙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度及业主的特殊要求等,严格按照安全操作规程组织施工,做好持证上岗及岗前安全知识教育工作。由此所造成的一切安全事故及费用赔偿均由乙方自行负责和承担。

          8.2乙方要根据工程需要在施工现场配备必要的安全、文明施工设施和保护器材,如制作安全警示牌等,并承担全部费用。要严格执行《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-20xx)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑工程施工现场供用安全技术规范》(GB50194-93)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)等国家、建设部交通部及驻地建设部门颁发的有关安全生产的法律、法规、规定。

          8.3乙方必须设专职安全员,负责施工现场的安全文明检查工作,保障施工现场安全。特殊工种要以通过专业培训,持证上岗。否则,乙方自行承担由此所造成的一切后果和损失。

          8.4乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品,并进行人身保险,保险费用由甲方承担。

          8.5乙方在进行作业时,应严格遵守经监理批准的作业方案和操作规程。对所有的人身、工程本体采取保护措施,并对由于作业造成的任何人身伤亡(包括第三者)以及对工程本体的损失承担全部责任和损失费用。

          8.6乙方施工前应制定安全措施,对劳务人员进行安全教育,施工中必须严格遵守安全操作规程,确保施工安全。

          8.7乙方应熟悉和遵守环境保护法:在整个施工过程中,采取有效的防尘、防暴等手段,遵守《中华人民共和国环境噪音污染防治法》和《工业企业噪声卫生标准》,维护附近居民用水、农田浇灌、生产生活用电、通讯等管线的正常使用。对交工前及缺陷责任期内负责养护和现场清理。由于乙方未能按上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由乙方自行承担。

          8.9按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定,乙方应自行负责投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作,并承担由此而发生的所有费用。

          第九部分材料、设备的供应

          9.1由甲方供应的材料,乙方应提前十天向甲方项目部提出书面申请计划,甲方项目部根据乙方计划、工程进度及定额标准向乙方供应,乙方负责到场材料的装卸及场内二次搬运,材料经双方点验签证后,由乙方保管使用,其中属于乙方的材料费用如需甲方代购应在乙方每月计价支付款项中扣除。

          9.2甲方供应的材料从领料点至现场的运杂费已包含在劳务承包单价里,火工品货源由甲方项目部监督乙方购买,严禁乙方自造或从其它处购买,否则,由此而引起的一切后果乙方自负,乙方对使用的火工品每天要进行签证,实际使用数量加剩余数量要等于领料数量。乙方火工品使用情况要报甲方登记。

          9.3统供材料按图纸设计数量加损耗供给,主材损耗小于1%,辅材损耗小于1%,超出部分由乙方负责;对统供材料乙方不得擅自购买,否则甲方将按定额需用量进行扣除。

          第十部分临时工程

          10.1甲方负责提供动力电及变压器(包括配电柜),配电柜以外的用电设施由乙方自行负责,电费及电路损耗由甲方按实际使用数量和金额自行负担。甲方提供的工程用电只包括合同工程正常需求量。

          第十一部分甲方责任

          11.1负责对业主、监理方开展工作,并对乙方施工工程的质量、安全、进度、文明施工及环境保护等进行全方位检查、监督。

          11.2编制实施性施工组织设计,绘制施工图纸,负责技术管理,控制性施工测量、编制竣工文件。

          11.3在施工前对乙方进行技术交底和安全教育。

          11.4下达施工进度计划,并对计划的执行情况进行检查、评比、奖罚兑现。按合同约定及时限额供应材料,负责工程试验、检验及资料的填报签认。

          11.5指定现场管理人员和工程技术人员,负责施工作业技术指导和工程质量过程控制与监督。

          11.6向乙方提供文明宣传标准及内容,监督乙方劳务人员按现行行业施工管理规范进行文明施工和安全施工。

          11.7负责对乙方劳务费进行计量支付。

          第十二部分乙方责任

          12.1按甲方实施性施工组织设计提供劳务、施工必备工具和机械设备,并编制相关人员及机械设备清单。接到甲方通知之日起3日内按清单编制全部内容,到达施工现场并能正式施工,实施本合同施工作业。如果乙方上述人员和机具设备在施工过程中需要发生变动,乙方应提前7日书面通知甲方项目部,并征得甲方项目经理同意后方可变动。否则视为乙方违约,乙方需向甲方支付总劳务费5%的违约金。

          12.2负责施工场地的平整、施工界内的用水、用电、施工便道等临时设施、生活设施、库房的修建及材料存放设施费用。自行承担其所有施工人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁等费用。

          12.3开工前编制施工组织设计、施工总进度计划、材料设备、半成品需求计划、用水、用电计划。按本合同文件的规定,精心组织、科学安排,对工程进行施工和维护,并负责保修期内的缺陷修复工作。

          12.4尊重监理,信守合同,维护甲方信誉,服从甲方项目部的领导和监督检查。

          12.5遵守国家有关法律、法规和乡规民约,做好与周边村民、单位的协调工作,因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或执法部门的追究等,由乙方自行处理并承担其损失。

          12.6在本项工程中,业主对甲方的具体要求以及甲方向业主的承诺,对乙方仍具有同样的制约作用,乙方必须无条件接受和执行。

          12.7施工现场要按甲方文明施工和安全标准工地的要求管理,保护好甲方设置的测量用桩,遵守有关环境保护的法律法规,对农田、鱼塘、道路、河流现状等造成的环境污染负责处理并承担全额费用。

          12.8做好施工现场地下电缆和邻近建筑物、构造物的保护工作,否则,由此造成的损失乙方负责赔偿。

          12.9认真填写工程日志簿及施工基础资料,按程序要求向甲方报检。

          12.10乙方不得拖欠民工工资,若因此而造成通报和处罚均由乙方承担。

          12.11负责施工放样、试验的取样送样,及时配合甲方办理。

          12.12乙方须自行完成本合同规定的劳务内容,不得将所承包的劳务内容进行转让;在施工过程中,不得偷工减料,不得倒卖或挪用甲方供应的材料、设备、构配件、成品、半成品。

          12.13租用甲方的设备、料具必须完好归还,如发生损坏,要负责修复,不能修复或修复达不到要求的,要负责按原价赔偿。

          12.14施工过程中,乙方与其他单位或个人以及乙方所属人员发生的债权、债务及治安等问题均由乙方负责,甲方不负任何连带责任。

          12.15遵守执行甲方为加强施工管理统一制定的管理制度及措施,遵守社会治安管理的有关规定。

          12.16负责对现场材料及已安装完的成品设置相应的保护措施并承担费用。

          12.17钢架龙骨安装和刷漆责用均包含在安装费中。

          第十三部分缺陷责任期

          13.1本工程缺陷责任期为2年,从业主签发交工证书之日算起。

          13.2保修期间乙方提供劳务所完成的工程出现质量问题,由乙方负责修复,费用由乙方承担;如乙方在接到甲方返修通知(书面或口头通知)三天内尚未进行返修时,甲方可委托其他单位或人员修复,发生的费用从乙方的质量保证金中扣除,不足部分由乙方另行支付,超过保修期后,如仍发生因乙方原因造成的质量责任事故,则乙方必须承担由此造成的经济损失和法律责任。

          13.3保修期满后一个月内甲方项目部将剩余的质量保证金退还乙方。

          第十四部分违约责任

          14.1因甲方原因造成本合同未能按合同工期完成,工期给予顺延。

          14.2乙方未能按合同约定的工期完工,且未经甲方项目经理书面同意延期,每延期一天,乙方向甲方支付总劳务费千分之一的违约金。

          14.3乙方的生产要素不能满足本工程的需要时,甲方有权向乙方下达限期整改令。逾期未整改或整改未达到甲方要求时,甲方有权终止合同,乙方应在接到甲方终止合同通知之日起三天内将人员、机具设备撤离现场,否则乙方承担由此发生的治安责任和经济责任及相关连带责任。

          14.4乙方未经甲方同意,而将承包工程转包或再次分包他人的,或向甲方有关人员、行贿而谋取不法利益的,甲方将取消承包合同,乙方应承担所造成的一切经济损失。

          14.5若本项目工程在施工中连续10天达不到业主的质量、安全、环保、进度要求且受到业主通报批评,并对甲方的声誉造成严重影响时,甲方将有权无条件收回乙方施工权,由此造成的一切损失及相关连带责任均由乙方承担。

          14.6乙方代购的材料不合格,甲方有权下达将不合格材料清除出现场的指令,其损失由乙方承担。

          14.7乙方擅自倒卖、变卖或挪用甲方供应的材料,就倒卖、变卖或挪用部分的材料,按供应价格的200%向甲方支付违约金并承担相关连带责任,甲方并有权终止合同。

          14.8隐蔽工程未经甲方项目部签证,乙方擅自隐蔽,甲方有权要求重检,由此造成的损失和工期延误由乙方承担。

          14.9乙方提供劳务所完成的工程质量不符合合同规定的质量要求时,必须返工直至符合标准;乙方拒不返工或返工后仍达不到标准,甲方有权解除合同,并由乙方按合同总价的5%向甲方支付违约金。

          14.10因乙方违约致使合同终止,其履约保证金甲方一律不退还。

          14.11本合同其他条款有约定的,按相应条款的规定办理。

          第十五部分双方特别约定

          15.1凡对工程数量、综合劳务单价、材料数量及工程总价款等的认定,须有公司总经理签字方产生法律效力,甲方其余人员均为过程中的签认,不产生法律效力,亦不承担任何民事责任。

          15.2因不可抗力而造成经济损失,甲乙双方各自承担其损失。

          15.3业主对甲方各项要求同样适用于乙方。

          第十六部分解决纠纷的办法

          在合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成时,可向甲方所在地的人民法院起诉。

          第十七部分合同的'变更与解除

          17.1甲乙双方协商同意,可变更或解除合同。

          17.2乙方擅自转让本合同,甲方有权解除合同。

          17.3乙方未按本合同规定将劳务人员、机具设备组织到位,甲方有权解除合同。 17.4乙方连续3次完不成甲方下达的单项工程进度计划任务,甲方有权解除合同。

          第十八部分附则

          18.1本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

          18.2待乙方全部工程完工,甲方将乙方的全部款项付清后,本合同自行解除。 18.3本合同一式陆份,甲方四份,乙方二份。

          18.4本合同签订后,甲乙双方如需提出补充或修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,补充合同与本合同有同等法律效力。

          18.5本合同附表:附表与合同有同等法律效力。

          附表一:《劳务承包项目及单价一览表》

          附表二:《现场原始结构尺寸图》

          甲方:乙方:

          甲方代理人:乙方代理人:

          单位地址:单位地址:

          开户银行:开户银行:

          帐号:帐号:

        劳务承包合同7

          甲方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)

          依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合其他有关法律、法规、规定和本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。

          第一条 工程概况:

          1、工程名称:

          2、工程地点:

          3、承包范围:

          (一)、电气工程(强、弱电):

          1)、人工:

          a)照明系统:管路预留、预埋、穿线,灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。

          b)动(电)力系统:管路及套管预留、预埋,电缆桥架安装,线缆敷设,配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。

          c)弱电系统 (电视、电话、宽带网) :管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。

          d)防雷接地系统:施工图纸要求的全部施工内容。

          e)火灾自动报警系统:管路(含穿墙套管)的预留、预埋,等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。

          乙方完成但不仅限于以上工作,所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。

          (二)、水暖工程:

          1、人工:

          a)给排水:给排水、消防用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋,给排水系统、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。

          b)室内供暖:采暖系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋,该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。

          c)消防喷淋系统:该系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。

          (三)、其他方面需做到的:

          a)各工种做到工完场清。

          b)现场垃圾清运至甲方指定的垃圾站。

          c)所有材料设备进场后均由乙方人员负责装卸至甲方指定位置且材料设备、工具等要码放整齐。

          d)现场文明施工和环境保护。

          e)对主体结构成品及半成品的保护。

          f)成品、半成品的倒运。

          第二条 承包方式、取费标准:

          1、承包方式:水暖电综合安装工程所包含的全部内容,以包人工、包小型机具、包成品保护、包场内运输、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工、包物价上涨因素的方式承包。

          2、工程验收:依据约定施工范围内施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量合格标准验收,工程验收以建设单位、监理单位、甲方确认的验收资料为准。

          3、综合单价: 元/㎡

          第三条 双方责任

          (一)甲方

          1、甲方代表:

          2、甲方负责提供施工图纸

          3、甲方负责提供水暖电工程主要材料。

          4、甲方应监督、检查乙方办理相应的务工手续,当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办,费用由乙方自理。

          5、负责管理安全、质量、进度和施工技术,协调各专业正常施工。

          6、甲方统筹安排乙方的生产。

          7、甲方有权利根据乙方违约的事实依据对乙方直接下达处罚通知单,不需要乙方签字认可,罚款金额在工程进度款中扣除。

          8、负责与业主、设计单位及有关部门的工程联系与协调。

          (二)乙方

          1、乙方驻工地全权代表(班组长): (乙方全权代表驻现场时间每月不少于28天,以甲方考勤为准,每月少于1天罚款 元/天)。

          2、乙方必须持有效的资质证书。并向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。

          3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍,保质、保量提前完成甲方下达的施工任务,如达不到甲方的质量及施工进度要求,甲方有权更换队伍。

          4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守甲方各项规章制度和现行的有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场,禁止使用童工。

          5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定,将安全生产放在首位,不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护和职业安全健康措施。若发生安全事故,由乙方承担由此发生的费用。

          6、乙方现场施工用电从二级配电箱接出

          7、乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。

          8、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训,特殊工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特殊工种上岗证。

          10、接受甲方依据技术、质量标准提出的合理的暂停、改正、返工的要求,并承担因自身原因延误的工期及费用损失。

          第四条 工期、质量、成品保护、安全文明施工

          1、工期:乙方应满足甲方总进度计划和甲方规定的控制点要求。合同工期以甲方对业主承诺的总工期为准,乙方向甲方交齐施工技术及质保资料,提交竣工验收报告,并通过质检部门验收签字之日止。如竣工验收达不到工程质量等级需返修的,则返修的工期计入总工期。因乙方原因造成工期延误及处罚按总包合同有关条款执行,合同工期如遇下列情况,经甲方与业主方协商,业主方同意签证,可作相应顺延:

          1)、重大的设计变更而影响正常施工的;

          2)、人力不可抗的因素而影响乙方施工的;

          3)、施工中非乙方原因而连续停电、停水8小时以上,影响正常施工的。

          乙方工期与甲方所要求的进度不符,甲方可以要求乙方赶工,并在二天内提出改进措施报甲方认可;因乙方原因造成工期延误者,每延期一天,乙方除承担甲方各种损失外,甲方将视具体情况,按 元/天罚款,工期延期超过3天,甲方有权单方面终止合同,由此造成的一切损失由乙方承担。因甲方原因造成工期延误,工期顺延.

          2、质量:该工程质量标准确保 标准,乙方施工应严把质量关。

          1)、合同单价结算按合格工程标准定价,按建筑质检站验收质量等级达到合格标准;工程质量以工程最终验收标准来定。

          2)、乙方严格按设计图纸(包括图纸会审纪要、设计修改通知单)、国家及 当地现行的施工操作规范组织施工。因乙方施工质量造成停工、返工及补救措施而发生的一切费用均由乙方自行负责。如不执行,甲方有权处以罚款,同时,甲方另行组织返工,所发生费用由乙方承担。

          3)、凡属于隐蔽工程及中间验收工程,由乙方提前 小时以书面形式通知甲方现场代表,由甲方代表组织有关人员共同验收,验收合格并签字认可后方可进行下一道工序施工。隐蔽前 小时内甲方末组织相关人员验收,又无其他通知,乙方可进行下道工序施工。甲方有权要求复查,复查不合格,其返工损失费用由乙方负责。

          4)、工程完工时,由乙方通知甲方组织有关部门及人员共同验收,验收根据施工图纸和国家现行标准规范进行,个别部分达不到标准由乙方按甲方整改方案在规定时间内完成,费用由责任方支付。

          5)、如乙方未达到合同质量等级标准,需返工并达到约定质量标准,所有费用由乙方承担,否则甲方将按照分包结算价款的 %,对乙方进行处罚。

          6)、本承包工程应严格实行“三检制”。 承包工程实施过程中乙方内部及乙方与其他承包方交叉施工时,上道工序要为下道工序创造良好的施工条件,注意现场的文明施工及成品的保护,下道工序要注意保护上道工序的产品。在产品、半成品和成品在甲方和业主未竣工验收之前的保护是乙方的责任,任何交叉作业中因管理不善或恶意行为而导致的返工、返修、工期延误等损害或损失由乙方自己承担。

          7)、任何一道工序完工,进行下道工序的施工前,乙方应申请检查验收。

          3、成品保护:乙方应协助甲方进行成品保护,如发现乙方人员人为损坏成品者,甲方将视损坏程度作 倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。

          4、文明施工:乙方要协助甲方做好现场文明施工,在施工过程中,发现未做到工完场清,甲方将视具体情况作 元的罚款。

          5、乙方应按甲方规定标准对其在场工作人员发放劳动保护用品。由于乙方措施不利造成的安全及环境事故以及由此引起的费用,责任由乙方承担,工期不予顺延。

          6、安全生产和职业安全健康:杜绝重大伤亡事故,减少一般工伤,甲方对乙方承担的工程要做好安全交底,提出明确的安全要求并进行安全监督检查。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程,在施工过程中要做到文明施工,乙方必须遵章守纪,安全施工,不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。用电设备和线路必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》。一旦发生安全事故,乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用,以及承担由此发生的罚款。

          第五条 工程结算与工程款支付

          1、乙方承担的施工项目按合同固定单价计算,按实际完成的工程量,由甲方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评,有关人员逐一签字后,根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。

          2、工程款支付:

          本工程无预付款。

          3、平时只预付生活费,每月不超过 元,其余到竣工验收后按承包金付足 %,余 %在竣工验收后 付清。

          第六条 对其它分包商的管理

          如果同一现场内有甲方分包的其它分包商,甲方对乙方与其它分包商之间的施工衔接和协调负责。乙方应无条件为其它分包商提供相应的施工方便,并对现场其他分包商的安全、消防、环卫等方面提供配合服务。

          第七条 履约担保:

          1、乙方在签订本合同同时,向甲方提交 %履约保证金作为履约担保,提交方式为现金;

          2、履约保证金返还期限为工程承包范围内的工程完成并验收合格 后 日内,同时达到招标文件相关要求,不计利息返还给乙方。

          第八条 其他

          1、由于乙方原因中途退场和违约,给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任,甲方保留索赔的权利。已完工程量按照 %结算,结算价将扣除甲方损失、乙方违约金、相关处罚等费用。

          2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法,自觉的维护地方及现场的综合治安,如有乙方原因造成的打架斗殴等违法行为,一律清退,对由此而造成的影响和单位信誉的影响,责任一律由乙方承担。

          3、乙方未完成合同内工作内容,甲方将给予处罚,如属合同内工作内容,甲方项目技术人员开出计时工单,该工单作废,不予认可。

          4、招标范围内的收尾工程由乙方负责,甲方通知乙方 天后,未见乙方答复意见,甲方有权自行处理,所有费用由乙方承担。

          5、乙方应设专人办理限额领料手续,做到工完料净场清,乙方在施工过程中不符合定额材料消耗指标造成材料浪费的超额使用(如:角铁、白铁皮、镀锌管、PVC 管、管件、电线、电线管、钢管等),甲方按照材料市场价格的 倍处罚乙方,并在下一付款节点一次性扣取。

          6、乙方必须做好进场材料的保管工作,避免丢失与损坏。否则视具体情况罚款 元。

          7、乙方进场施工人员必须戴安全帽,否则每人每次罚款 元。

          8、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品,一经发现,按其价值的 倍进行处罚,从工程结算中直接扣除。

          9、乙方不得以秋收、春节或其它节假日为由影响工程的正常进行,否则将视为乙方违约。在秋收、春节或其它节假日期间,如甲方要求连续施工,乙方必须保证连续施工,并达到双方约定的进度,以保证总施工进度不受影响。

          11、乙方必须并且只能服从由甲方以及甲方转发的业主和监理工程师的指示。若在甲方未在场的情况下,业主或监理工程师发出的现场指示,乙方代表应迅速将现场指示汇报甲方工程师,并按甲方工程师的指示行动,否则将视为乙方违约。

          12、乙方未按照甲方要求做好文明施工工作,甲方有权直接派人完成此项工作,发生的费用由乙方承担,并在工程进度款中直接扣除,不需乙方签字确认。

          13、因乙方原因(甲方原因及不可抗力除外)造成下一道工序无法正常进行或者延期超过 个工作日的,甲方给予乙方 元/工日的处罚,以后累积,超过 工日的甲方有权解除合同,并按照第八条1款执行。

          第九条 争议解决方式:乙双方发生争议时,可以通过协商解决,协商不成时,向 人民法院提请诉讼。

          第十条 本合同一式 份,正本 份,副本 份,甲方执 份,乙方执 份。签字盖章后生效,结清合同结算款后失效。

          第十一条 如有未尽事宜,双方协商解决。

          甲方(章) 乙方(章)

          签约日期: 签约日期:

        劳务承包合同8

          甲方:(发包方)

          乙方:(承包方)

          依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》以及相关法律法规的规定,依法保护双方的权利和义务,就位于____公司生物科技园建筑工程项目的建设事宜,在公正、公平、自愿合作的原则下,经协商一致,签订本合同。

          一、工程名称:

          1、办公楼(不含水、电、消防)建筑面积平方米。

          2、厂区道路(砼层厚度为公分)管网(不含路基工程,但对路基质量应由乙方检查确认)。

          3、附属工程(门岗房、水泵房、消防房等)

          以上工程乙方应按甲方提供的设计部门设计图纸施工,不得随意变更和修改,如确需变更修改须经四方(甲乙方、设计方和监理方)一致同意,并书面记录双方存档。

          二、承包方式:

          包工包料(俗称大包)。

          三、工程工期:

          办公楼工期为180个有效工作日(因人力不可抗拒工期延迟除外);厂区道路管网及附属工程为个有效工作日。

          四、工程价款:

          1、依规、依资格、依图纸核定的预算总价款为____万元。(其中材料价格按照____省08定额和当地定额站发布的价格结算)。办公楼按工程竣工决算总价下浮8%;道路管网按工程竣工决算总价下浮10%;附属工程按工程竣工决算总价下浮8%。

          2、付款方式:

          1、乙方进场开工所需100万元,甲方预付50万元,(承兑汇票),乙方垫付50万元。办公楼封顶后付完成工程量的80%,砌体完成、粉刷完成、安装完成分三次支付已完成工程量的80%,工程验收合格并交付甲方后按决算总造价付至95%,余款5%为质保金,一年质保期满无质量问题后付清质保金。

          2、门岗房、道路、管网、附属工程按单项主体工程、装饰工程分别付已完成工程量的80%,验收合格并交付甲方后付至95%,余款5%为质保金,一年质保期满无质量问题后付清质保金。

          五、施工安全:

          乙方对施工安全负全部责任,甲方不承担任何安全事故的责任。

          六、工程质量:

          1、办公楼工程质量为优良工程,优质优价;厂区道路管网和附属工程质量为合格工程。

          2、工程竣工未经验收和验收不合格,乙方不得交付,甲方不得接收。对验收不合格的工程由乙方在合理期限内无偿修理或返工、改建。并对因此逾期交付承担责任。

          七、双方权利义务:

          1、对乙方施工质量(包括建材质量),除由甲方委托的监理公司(站)进行监理外,甲方可以随时对工程进度、质量进行检查。

          2、甲方应按约定的工程进度和拨付工程款时间拨付工程款,因特殊原因延迟拨款时间不得超过30天。

          3、甲方不得随意致工程中途停建、缓建。

          4、在签订本合同前,乙方应向甲方出具不属于商业秘密的本公司工商注册登记执照副本和资产负债率文本(复印件)。

          5、乙方必须确保按质、按量、按期完成工程。

          6、工程质量按国家标准,没有国家标准的按行业标准执行。办公楼在国家规定的使用期限内,乙方对由于主观原因导致工程质量问题终局负责。

          7、乙方不得拖欠国家税、费和农民工工资,否则乙方负全部责任。

          8、乙方不得将办公楼主体工程转包给第三人或肢解以后以分包名义转包给第三人,否则由此发生的一切问题由乙方承担。

          八、违约责任:

          合同一经签订对双方均有约束力,均应自觉遵守履行。任何一方违约,应承担违约责任,并按工程决算总价款的___%向对支付违约金。

          九、如有未尽事宜,经双方协商订立补充条款,其条款与主合同有同等效力。

          十、甲乙双方如发生纠纷,互相协商解决;协商无果,任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

          十一、本合同双方签字并加盖公司公章生效。

          十二、本合同双方或一方如由委托代理人签字,须提交委托书作为本合同的附件。

          本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。双方各执两份。

          甲方(公章):_________乙方(公章):_________

          法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

          _________年____月____日_________年____月____日

        劳务承包合同9

          甲方:______________

          乙方:______________

          甲方将丰都县高家镇方斗山高山生态移民接待中心工程钢筋工、人工工资承包给乙方长期,依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,经甲、乙双方共同协商达成如下协议:

          一、乙力承包范围和内容:

          乙方严格按照甲方提供的《设计施工图》、《设计变更通知或技术洽商单》等工程内容进行施工。乙方包括构造柱钢筋的预埋、地圈梁钢筋、地圈梁以主体钢筋、现场塔吊基础钢筋的制作安装等等。工地上用的灰盆、砖斗等钢筋制作及焊接都由乙方无偿负责实施,甲方只提供材料。工人吃饭、住宿、生活日常用品、防暑药品等均由乙方自行负责费用。

          二、承包单价:

          甲、乙双方协商钢筋工劳务费承包单价为:40。00元/m,按实际建筑面积计算。此单价包括本工程所有钢筋制作过程中用的扎丝、焊机、焊条、切割机等各种机械设备,甲方不提供任何机械设备。今后任何情况下此单价都不调整,此承包单价中含安全风险费用。乙方在签订本合同前以交纳履约保证金10000.00元,乙方进场地后50天内退还乙方履约保证金。

          三、质爷要求:

          乙方的施工质量必须满足设计要求和现行的验收规范要求,若因乙方自身的施工质量不合格所造成的一切损失由乙方全权赔偿甲方。乙方在施工中必须节约材料,对长度大于50公分以上钢材,乙方必须用焊接的方法使余下钢筋合理使用,如乙方不焊接造成浪费,甲方根据浪费钢材的多少处罚乙方。

          四、施工工期:

          开工时问以甲方方书面通知进场时间为准,如乙方不按时进场地或纯脆不进场地施工,乙方所交纳的履约保证金甲方不退还。乙方必须按甲方提供的施工进度计划,按时、按质、按量完成。若乙方耽误甲方工期,按每耽误一天赔偿甲方300。00元,如因甲方缺材料,资金等原因,乙方不负责。在施工期内乙方擅自停工的,甲方有权不给乙方结算和支付所完工程量的工程款,乙方承担由此所造成的一切经济损失并赔偿给甲方。

          五、付款方式:

          甲方用房冲抵钢筋工、工程劳务费及民工工资,甲方修建丰都县高家镇方斗山生态移民接待中心的人工劳务费、人工工资,由接待中心的三层以上楼层由乙方选择,甲方抵给乙方的房屋单价2200。00元/m(不包产权证,只包配套费,其余的费用由乙方负责)。本工程乙方必须确保民工工资按时定额发放。

          六、安个责任:

          甲方将本工程的钢筋制作人工费承包给乙方后,乙方出现大小安全事故,事故损失费或医疗费在10000.00元内的由乙方自行负责,超过10000。00元以上的部分由乙方承担损失费或医疗费的20%,其余的由甲方承担。为r安全,甲方提供电源和水源到每层楼,其余乙方自行负责安装。乙方在施工过程中的安全帽、安全绳和保险带由乙方自行负责购买,乙方施工人员进入现场不按相关规定、不带安全帽、不系安全带、不系保险带的发现一次罚款20。00元。乙方自觉接受施工现场各类管理人的管理,不得与进入施工现场的各类管理人员发生争吵、不服管理,如有发生视情节轻重严格处理。

          七、违约责任:

          甲乙双方签订协议后,以上内容需双方共同遵守,如一方违约,违约方付守约方的一切经济损失贰万元整。

          八、末尽事宜双方协商解决。

          九、此协议_式叁份,双方签字生效。 。

          甲方:______________ 乙方:______________

          电话: ______________ 电话:______________

          ____年 ____月 ____日 ____年 ____月 ____日

        劳务承包合同10

          发包人(以下称甲方):

          承包方(以下称乙方):

          乙方是具有相应劳务资质的劳务输出单位,甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正、合法执行劳务承包行为,双方协商订立本合同以遵照执行。

          一、乙方承包的劳务作业工程名称

          甲方将 项目的砼及砌体工程的劳务作业承包给乙方。

          承包范围及承包内容:

          ①以设计图纸及设计变更为依据,从基础承台及垫层开始施工至工程交工完毕所有砼工程(如墙柱梁板梯、飘窗台、雨棚、构架、屋面女儿墙和外墙返边、独立柱等;所有承包工种范围内的材料运输、施工操作架及运输架等);②砌体工程(如砖砌体湿水、筛砂、发灰、砌体砌完后的湿水养护、材料转运架及操作架搭设、过梁安装、构造柱砼返边浇筑、其它与砌体相关的零星砼施工);③屋面工程(保温层、找平层、聚苯板及刚性层等);④前后台场地清理,做到工完料尽场地清及其施工范围内的所有现场文明。⑤砼湿水养护。⑥承担砼发生堵泵的一切费用。⑦按甲方要求搭设施工场地操作棚等。⑧每周脚手架底部清理一次,达到项目部验收条件。⑨承包工程范围内的测量放线工作(甲方仅负责检查及复核)及基础钉龙门桩工作。⑩墙、柱、板等接口部位模板漏洞采用砂浆封口封底。由乙方负责招聘工人完成该工程施工,甲方支付乙方劳务费。甲方与乙方招聘的作业人员不具有劳动关系,不承担劳动法等相关法律所规定的用人责任。

          二、施工工期

          总日历天数为 天,具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工正常情况下必须保证4天1层楼)。

          三、承包单价

          1、单价按: 元/m2(建筑面积按最新国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》计算);即:本协议书第一款所约定的工作内容和涉及完成本分项工程所约束的附属工作。(该单价含管理费、完成该项工作的一切其它不可预见费。)若班组在施工过程中能够保质、保量、按进度完成本工程,未发生安全事故,项目部另奖励一万元。

          2、本结算价格是完成本合同内容的全部偿付,包括劳务、管理、承包人装备费、加班人员工资、流动施工津贴、交通费、安全生产管理费、防寒、防暑等辅助材料及本分项工程施工而引发的一切费用,甲方不另进行任何支付。

          3、项目部规定的统一服装费用由乙方承担,安全帽、雨衣、雨裤、手套及各种劳保防护用品等均由乙方自备,包括振动棒、电机、平板振动器、斗车等设备的修理;乙方自带砼工程中所需小型工具、制作机械设备及辅材(如灰桶、锤凿工具、拉毛用塑料扫把、碘钨灯具等;数量必须满足施工质量、进度要求)。

          4、若甲方安排工作不及时完成(四小时范围内),甲方有权直接派其它班组完成,费用按双倍工资计取。若因乙方工程质量、进度达不到要求或其它乙方自身原因,造成中途退场,按以上单价的80%计取;退场三个月后结清付款。

          四、结算及付款方式

          1、工程进度达到±0.000楼面付至已完工程量的65%;±0.000以上每月付款一次,付至已完工程量的65%;主体封顶验收合格后付至已完工程量的75%,余额在全部验收合格后 个月内付清。支付形式包括:现金、转帐支票等形式。由于建设方原因,工程款未及时到位,乙方不得以此为理由聚众闹事,否则由此造成的一切损失及后果均由乙方承担。

          2、结算程序如下:

          (1)由主管施工员列出其工程量清单;

          (2)经技术负责人审核其工程量;

          (3)经质安员列出其质量、安全、文明相应证明文件;

          (4)送交项目成本核算办公室办理结算;

          (5)结算书送交项目经理签字认可后,由项目财务办理支付手续。

          3、甲方只对质量验收符合要求的工程进行支付。支付形式包括现金及食堂餐票,转帐支票等形式。

          五、质量要求

          1、工程质量要求必须按照设计图纸、程序要求进行施工,质量必须达到国家有关验收标准,而且必须节约材料,如因乙方原因造成质量返工,所有材料损失费均由乙方承担。

          2、工程质量验收必须满足有关施工规范验收标准,每道工序须经甲方管理人员签认后,方可进入下道工序施工。

          3、如因乙方原因使工程质量在竣工时达不到本合同规定要求则按总承包价的20%予以扣减乙方工程价款。

          4、本工程实行“自检、互检、专检”相结合的质量检验制度,乙方必须为检查检验提供便利条件,并按质安部门,业主代表和监理要求返工、整改,承担由自身原因导致返工工程的工料费用。自检过程由乙方实施,互检由甲方协助乙方实施,专检由甲方组织建设监理方实施,乙方负责人参加。

          5、本工程质量检验标准为国家现行标准,以及建设方,监理方的相关规定执行。

          六、现场安全、文明管理

          1、乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。

          2、乙方应加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。

          3、乙方应遵守甲方对现场文明施工管理规定,保持现场整洁有序,违反将进行处罚。

          4、施工现场文明工作由乙方具体实施,其费用已包含在乙方承包价格之中,甲方不再另行支付。

          5、若乙方在施工过程中达不到现场文明施工要求,甲方有权安排其他人员完成应由乙方完成的相应工作,该部分发生的费用在乙方结算款中扣除,乙方无异议。

          七、甲方权利义务

          1、甲方对乙方作业进行统一指挥和安排,对乙方进场施工作业人员享有监督管理权,有权对不符合施工质量、进度和本合同约定的行为提出改正;

          2、甲方按工程施工的进度计划供应材料,经甲方核验后交乙方施工;

          3、有权对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。

          4、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

          5、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。

          6、定期组织施工协调会,施工现场与其他专业队伍协调,垂直运输设备以保证乙方施工顺利进行。

          7、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。

          8、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。

          八、乙方权利义务

          1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范、施工验收规范标准和本合同的约定,精心组织施工。

          2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。

          3、乙方应采取切实可行的方法节约甲方提供的架管、扣件、模板、木枋、水、电等。

          4、在各操作面施工完毕后,清理剩余材料至甲方规定场地堆码整齐,做到工完料清。

          5、及时清理遗漏在地下室基坑的扣件等材料,以免被淹埋造成浪费。

          6、保护好甲方提供的辅助设施,给水、照明系统和其它工序的成品。

          7、向甲方提供作业人员花名册及身份证复印件备案,按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资,并将每月工资发放表提交甲方备案。

          8、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。

          9、按照国家有关规定,办理好进场前的规范用工手续。

          10、乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级书》等有效证件。

          11、乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。进场工人必须是18至55岁的男性公民(无吸毒者和两劳人员,无心脑血管疾病及关节疾病,如有病情发生由承包人负责),要求身体健康、头脑清醒、具有一定的思想素质。

          12、乙方应加强对劳务作业人员的管理,遵守公司质量、环境与职业健康要求、项目部相关规定及当地绿色环保工程规定,做到现场安全文明施工。

          13、材料节约:乙方在施工过程中必须爱惜原材料,在保证质量、进度的前提下尽可能的节约,杜绝浪费,如检查发现浪费材料以1000元/次罚款。

          A、浇捣砼时,砂子、卵石、水泥、砼不得乱丢乱扔,砼浇捣完后必须清理场内零散材料,多余砼用于浇筑过梁或其它预预制构件。

          B、泵送砼时前后台必须配合,不得多送砼至楼面上造成浪费。

          九、违约责任

          (一)甲方责任:甲方未按合同约定支付劳务费,乙方有权要求甲方支付,给乙方造成损失的应予赔偿。

          (二)乙方责任:

          1、乙方未按工期计划施工的,每延期一天按已完作业劳务费的万分之三支付违约金,并应赔偿由此造成的甲方损失;

          2、乙方施工作业未达到本合同约定的技术和质量要求的,应予返工,承担返工所需的一切材料费及其它返工费,由此造成工程延期的,应按本条第1项的规定支付违约金,并就赔偿由此造成的甲方损失;

          3、乙方未按本合同的规定履行其它合同义务的,应按本条第1项的违约金标准向甲方支付违约金;

          4、乙方未按时发放工人工资导致罢工或者造成社会影响、诉讼案件的属违约,按10000元/次向甲支付违约金,由此造成甲方误工的损失由乙方赔偿;

          5、乙方不得将本劳务作业再转包给其他第三方,否则,甲方有权解除本合同,并要求第三方无条件撤出施工工地,由此造成甲方损失的,乙方应予赔偿。

          6、工伤事故责任分担:

          ① 5000元以内安全事故,由班组承担。

          ② 5000元以上安全事故,班组承担5000元,其余的由项目部承担(若伤者名单及身份证号码未上报项目部交工伤管理局者,工伤事故费用由班组承担)。

          (三)一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

          十、争议解决

          双方因履行本合同发行争议的协商解决,协商不成时向甲方所在地人民法院起诉。

          十一、其它

          本合同一式三份,经双方签字盖章生效,甲方执两份,乙方执一份,如有未尽事宜,另行签订补充协议。

          甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

          法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

          _________年____月____日 _________年____月____日

        劳务承包合同11

          发包方: (简称甲方)

          承包方: (简称乙方)

          为了确保工程顺利进行,明确双方权利义务,甲、乙双方经过充分协商,并结合本工程实际签订本合同,以利共同遵守。

          第一、工程概况

          1、工程名称:渡头塘派出所竹山点公租房食堂

          2、工程地点:竹山村

          3、结构类型:砖混

          4、承包范围:派出所食堂

          5、承包方式:包工、包机械、包铁丝、包钉子,每平方米( )元。

          第二、工期

          1、开工日期:自签订合同第二天开始

          2、竣工日期:20xx年5月22日

          3、在施工过程中,对以下原因造成工期延误的,甲方代表应当确认工期相应顺延:

          (1)由于人力不可抗拒的自然灾害。

          (2)由于设计变更导致工程量增加。

          (3)停水、停电累计超过8小时。

          非上述原因不能按合同工期完工的,乙方承担违约责任,向后推迟一天罚款300元。

          第三、质量

          1、本工程质量等级为:合格

          2、乙方应认真按照规范、标准设计要求及各项交底组织施工,随时接受甲方管理人员的检查、验收,为检查提供便利条件。

          3、如经甲方检查工程质量不符合合同要求,乙方应按甲方要求认真返工,并承担返工费用,须保证生产安全。

          第四、工程结算与价款支付

          1、价格支付方式:每月支付进度款,完工验收合格后一次付清,价格付清后,本合同自行失效。

          2、结算方式:按基础面积结算。

          第五、其他

          1、本合同未尽事宜,双方可另订协议作为本合同附件执行。

          2、如发生合同纠纷,双方应先行协商,协商不成时,由仲裁做出最终裁定。

          3、本合同一式四份,甲乙双方各执二份。

          甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

          法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

          _________年____月____日 _________年____月____日

        劳务承包合同12

          发包人:(全称)

          承包人:(全称)

          依据《中华人民共和国民法典》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等,公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作双方协商,订立本合同。

          第一条:工程概况及承包工作内容

          1.1工程名称:高XX、2、6楼、2人防工程。

          1.2分包工作内容:主体结构图纸内的全部工程量,包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容,(人防工程包括挖土清槽,打钎、回填土、)

          第二条:承包方式 劳务分包、建筑平方米包干,包辅材,小型工具,小型机械, 临时用电用水,施工放线等。

          第三条合同价款: 承包价格每平米建筑面积所有包干单价 元,(人防单价 ),面积以实际发生工作内容,面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算,不再调整。

          第四条:付款方式 进场

          第一个月不结算、

          第二个月底开始支付已完工程量的 、工程交工验收合格后支付到总工程量的 、当年停工后支付到已完工程量的 、春节前支付到工程量的 、留________年保修金。

          第五条:安全施工,及安全事故责任

          5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府,行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。

          5.2承包方在工程施工期间必须做好安全工作,搞好进场人员安全教育,做好现场各项安全措施,确保安全施工,出现安全事故,承包方自己负责。

          5.3为了加强安全管理,提高工人安全意识,发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。

          第六条:工程质量,验收与保修

          6.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。

          6.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准,施工验收规范和施工图组织施工,在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。

          6.3承包方必须编制各项专项施工方案,经项目部审批后方可施工。

          6.4为了加强工程质量管理,提高工人质量意识,发包方与承包方签订各项工程质量处罚措施条例。

          6.5工程验收以国家颁发的施工验收规范 ,质量检验准及施工图为依据。

          6.6 在施工过程中发生的质量问题,一切责任由承包人承担 。

          6.7工程验收承包方必须组织人员参加验收,并做好验收前的准备工作,如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经济责任。

          第七条:工期要求

          7.1施工工期;合同内主体结构________年____月____日前全部封顶、延误工期按每天0元罚款。

          7.2必须严格执行双方约定工期,承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场,编制施工进度计划,严格按进度计划施工。

          第八条:文明施工

          8.发包人,承包人应严格执行建设部颁发的施工现场管理暂行规定,加强科学管理,坚持文明施工,保持现场整洁,做到工完料清,材料码放整齐。

          8.2对宿舍区标准,双方约定如下:食堂,宿舍要保持卫生,宿舍不准自开小灶,不准赌博,(生活区宿舍照明安装电表收电费),用电不得私拉乱接,如需接电,必须报项目部许可,经专业电工安装,工地不得私开小买部。

          第九条:材料机具供应

          9.1本工程由发包人提供的机械设备为:龙门架、升降电梯、搅拌机,二级以上电箱,电线。

          9.2承包人自备的机具为:小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线,电箱等

          9.3所有防护用品,防护用具:如安全帽,安全带,手套等由承包方承担。

          9.4由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的材料和机械设备,由发包人供应到现场(400米内)、

          9.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点,办理手续,承包人负责保管,因承包人保管不善丢失的材料 、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿,并从劳务费中直接扣除。承包人指定 负责签字验收,发包人指定 负责签字。

          9.6本工程材料,材料的使用实行限额领料制度。严禁浪费材料,发现材料浪费,双倍价格赔偿,(正常损耗除外),承包人按计划提料,租赁材料在现场超过3天不用以及超过约定工期的租赁费由承包人承担 。

          第十条:发包人的权利及义务

          10.负责提供场地,道路,水电(每栋楼水一个接口,电一个二级箱)等大型机械。

          10.2负责提供施工图纸(一栋楼一套),提供必要的技术资料 。

          10.3负责组织施工检查,验收,监督承包人的工程进度,工程质量,安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。

          10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。

          10.5负责施工图纸会审,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工进度计划和专项方案。

          10.6负责对承包人在安全,质量,工期,现场文明施工等方面的监督,发现有违反约定规定,发包人提出整改意见,督促承包人进行整改,承包人承担造成的损失。

          10.7负责组织工程验收工作。

          第十一条:承包人的权利和义务

          11.承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证工人的政治素质,身体素质和技术水平,工人年龄不得低于8周岁,不得超过55周岁。

          11.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名,性别,年龄,工种,特殊工种证件及身份证复印件)。

          11.3在施工生产过程中,承包人必须保证作业人员相对稳定,不能随意变更备案人员,服从发包人的统一安排。

          11.4承包人必须按施工图纸,变更洽商进行施工。在施工中应注意成品保护、爱护使用发包人提供的机械设备及其机具。

          11.5承包人必须服从建委,安全站,质检站,监理,项目部等单位检查。积极做好各项准备工作。

          11.6承包人应对作业工人进行安全生产,食品卫生,交通安全等方面教育,自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。

          11.7承包人负责所有作业人员的三险。

          11.8承包人必须向发包人提供劳务公司企业法人营业执照,国家组织机构代码证,项目经理证,技术员,安全员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件,特殊工种操作证。

          第十二条:承包人违约责任

          12.因承包人原因、造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人有权终止合同,并要求承包人在____日内退出施工现场,承包人必须无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75﹪办理结算,余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。

          12.2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。

          12.3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。

          第十三条:合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成向有关部门申请调解,当事人不愿意和解,调解不成的可向当地人民法院起诉。

          第十四条:合同生效与终止 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。 本合同在完成分包工作内容,保修期满,结清工程结算尾款后即宣告终止。

          第十五条:本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份。

          甲方(公章):_________

          乙方(公章):_________

          法定代表人(签字):_________

          法定代表人(签字):_________

          ________年____月____日

          ________年____月____日

        劳务承包合同13

          甲方:___________________(以下简称甲方)

          乙方:___________________(以下简称乙方)

          根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。

          一、工程名称与地点

          该工程为_____________工程,地点在__________________________。

          二、承包方式与要求

          该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。

          三、工程承包单价与内容

          经双方协商,该_______工程按_______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;_____________米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。

          四、工程质量与安全

          根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。

          乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。

          五、文明施工与奖罚

          乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,办好暂住证,严禁有非典疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。

          六、付款方式与工期

          该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的______%。工程竣工付至劳务费的______%。办完工程结算付至劳务费的______%。留______%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。

          七、双方权力与义务

          (一)甲方

          1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。

          2.甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。

          3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。

          4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。

          (二)乙方

          1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。

          2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。

          3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。

          4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。

          5.乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。

          6.为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。

          八、违约责任与其他

          1.以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。

          2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。

          3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。

          4.本合同一式叁份,甲方______份,乙方______份,经双方签字后生效。

          本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。

          甲方:______________乙方:______________

          代表:______________代表:______________

          ___________年____月__日___________年____月__日

        劳务承包合同14

          甲方(发包方):____________

          乙方(承包方):____________

          甲、乙双方在平等、互利的基础上,甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。

          一、项目概况

          1、工程名称:____________

          2、工程地点:____________

          3、结构形式:____________

          4、最高层数:____________

          5、建筑面积:____________

          二、施工质量要求

          本项目施工质量标准为合格,乙方应严格按照国家施工验收规范的标准施工及验收,确保工程质量达到标准。

          三、工期

          酒店部分自____________年____________月____________日开工,____________年____________月____________日竣工,公寓部分____________年____________月____________日开工,____________年____________月____________日竣工。

          四、承包方式

          此工程承包形式为包工,即乙方负责所有设计图纸中的土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及防护材料“四口”和“五临边”的防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网等);土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责,乙方配合。

          五、合同价款

          按平方米单价计算合同价款,368元/m2(面积按建筑面积),此单价不包括税金,不包括施工用水、电费,临时设施费,暂定合同总价为:捌佰万元人民币,决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算;甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。

          六、甲方权利与责任

          1、甲方有权力按照国家的验收规范和施工操作规程对乙方的施工质量进行监管、指导,乙方如无正当理由拒不执行甲方技术管理人员提出的合理意见,甲方有权按照工程管理办法(乙方签字确认的补充协议)的有关规定对乙方进行处罚,如乙方没有正当理由拒绝在罚款单上签字,甲方技术管理负责人可以在罚款单上注明乙方拒签,甲方将对乙方进行此项罚款额的二倍进行处罚,在乙方的进度款中扣除;

          2、甲方及时按照合同约定的时间支付乙方进度款;

          3、甲方按乙方提出的合理的材料计划对乙方进行材料供应工作,乙方指定材料进场时间及位置,乙方负责卸货,甲方对提供的材料质量负责;

          4、甲方负责临水、临电接入施工现场,乙方负责水、电接入施工区及生活区;

          5、甲方负责本工程的技术内业和资料整理工作,乙方给予相应配合;

          6、甲方直接分包工程内外门窗、玻璃幕、干挂石材的施工,乙方应进行友好地配合,而且不收取配合费及施工机械使用等费用;

          7、甲方指定有资质的消防单位指导乙方进行消防工程施工,消防单位负责消防内业及消防验收,乙方给予相应配合。

          七、乙方权利与责任

          1、乙方根据工程特点及队伍的实际情况组织施工,乙方编制施工总进度计划报甲方审批确认,甲方审批的总进度计划乙方应严格执行,同时对总计划进行分解,形成月计划,周计划以保证总计划;

          2、乙方对本项目的施工质量负责,如果乙方施工质量不合格,甲方权利要求乙方按国家标准进行整改,所产生损失全部乙方负责;

          3、乙方对所承包工程的生产安全负直接责任,如乙方管理疏忽造成安全事故,乙方除负责安全事故本身造成的损失外,甲方可以根据此事故对社会及本项目的影响对乙方进行不少于五万元的罚款;

          4、乙方应服从甲方委托的监理公司的监理人员的监督和管理,乙方有权拒绝来自各方的勒、卡、要行为,同时可以向此行为人的上级进行如实反映。

          八、付款方式

          乙方进入现场施工至____________,甲方按地下室建筑面积的80%乘以平米单价付款,每月的形象进度款按主体框架完成建筑面积的60%乘以平米单价再乘以80%价款,装饰与配套全部完成付给乙方装饰与配套全部完成的建筑面积的40%乘以平米单价再乘以80%价款;工程竣工后两个月内,甲方支付乙方合同价款的15%,5%的质保金按照国家质量管理条例的相关规定,进行返还。

          九、违约责任

          1、乙方如不能如期竣工,每延误一天罚乙方贰拾万人民币,如乙方提前竣工,每提前一天,甲方奖励乙方壹万元;提前30天,甲方奖励乙方四拾万元人民币;

          2、乙方施工质量无法满足国家验收标准,乙方又没有质量保障措施,甲方有权利把乙方清出施工现场,所有损失由乙方负责;

          3、乙方月计划无法满足项目的总计划,乙方应拿出赶工措施经甲方总工程师及项目总监审批,如果乙方执行过程依然无法满足整体进度要求,甲方有权利把乙方清出施工现场,所有损失由乙方负责;

          4、甲、乙双方应严格执行合同内容,信守承诺,如甲、乙双方发生争议应协商解决,如协商不成,可向工程所在地人民法院提起诉讼。

          本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,本合同自签字之日起生效。

          甲方代表:____________乙方代表:____________

          甲方单位盖章____________乙方单位盖章____________

          日期:____________日期:____________

        劳务承包合同15

          委托方(甲方):__________________

          被委托方(乙方):________________

          甲方委托乙方对__________________进行__________________作业,并签订以下合同。

          第一条 业务对象 名称:__________________;所在地:__________________;作业面积:__________________。

          第二条 作业范围及内容 _____________________________________________。

          第三条 清洁工具及部分消耗品 乙方以承包工的方式承包,作业机械及配套工具等由乙方负责。

          第四条 承包费用及结算方式 _____________________________________________。

          第五条 施工工期 乙方的开工日期由甲方通知,自________年____月____日至________年____月____日止,时间为_________天。

          第六条 合同以外业务的特别费用 甲方委托乙方进行此合同以外的业务费用,应事前甲乙双方协商决定。

          第七条 甲方的责任和义务

          1.乙方外玻璃幕墙壁。

          2.清洁粉刷工作进行监督、检查。

          3.为作业人员提供工作期间的水、电、存放器材、清洁剂的库房等必要的工作条件。

          4.为协调在工作中与相关部门的关系。

          5.及时支付乙方劳务费用。

          第八条 乙方的责任和义务

          1.所有作业人员须遵守甲方的各种规章制度。

          2.爱护建筑物及室内外设施注意节水节电。

          3.如因乙方人员失误造成损失。

          4.由乙方承担经济责任。

          5.在合同执行期间出现的工伤及人员伤亡事故,属于乙方施工的责任,与甲方无关,甲方不负任何责任。

          第九条 违约责任及合同的变更 甲方对乙方在作业中出现的质量问题及违章作业,有权进行处罚。

          第一次口头警告,如不见效,发警告通知书,如仍不见效,可向乙方发出罚款通知书,每张罚款按作业承包总价的0.51%扣除。

          第十条 其他 对此合同未规定的事项及对此合同的解释发生异议时,甲乙双方在诚挚的基础上协商解决。此合同一式两份,双方代表签字、盖章后生效,双方各执一份,同等有效。

          甲方(盖章):_________

          代表(签字):_________

          ________年____月____日

          乙方(盖章):_________

          代表(签字):_________ ________年____月____日

        【劳务承包合同】相关文章:

        劳务承包合同05-16

        劳务承包合同10-05

        个人劳务承包合同10-06

        保洁劳务承包合同05-16

        工程劳务承包合同05-18

        劳务施工承包合同07-29

        劳务承包合同范本09-05

        劳务用工承包合同范本12-28

        建筑工程劳务承包合同05-21

        劳务的合同02-22

        亚洲无码综合av